j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
1

(1) Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto.

(2) Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

(3) Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge, in particolare:

• a)  attesta, prima dell' appalto dei lavori, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• b)  impartisce ordini di servizio all' appaltatore;
• c)  verifica il conseguimento degli standard qualitativi;
• d)  ha la responsabilità per l' accettazione dei materiali;
• e)  comunica all' appaltatore le disposizioni dell'amministrazione committente;
• f)  redige i verbali di consegna, di consegna parziale, di sospensione, di sospensione parziale, di ripresa e di ultimazione dei lavori, nonché tutti gli altri verbali attinenti all' esecuzione dell'opera e previsti dalle disposizioni vigenti; provvede alla comunicazione agli enti previdenziali, assistenziali ed all'ispettorato del lavoro dell'inizio e della fine dei lavori;
• g)  esprime parere sulle proroghe del termine di ultimazione dei lavori e le stesse comunica all' appaltatore;
• h)  verifica periodicamente il possesso da parte dell' appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di lavoro e previdenziale, rifiutando la predisposizione dei documenti per il pagamento di acconti o per il saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa e richiede all'appaltatore le dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori;
• i)  segnala con una relazione dettagliata al responsabile di progetto le ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
• j)  ordina, in caso di risoluzione del contratto, l' allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere;
• k)  ordina all' appaltatore la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per insubordinazione, incapacità o grave negligenza;
• l)  assiste il responsabile di progetto nelle procedure da espletarsi e nel coordinamento dei soggetti partecipanti all' esecuzione dei lavori;
• m)  comunica al responsabile di progetto le circostanze che possono incrementare il costo dell' appalto, concorda i nuovi prezzi e predispone le eventuali varianti al progetto esecutivo;
• n)  comunica al responsabile di progetto i ritardi nell' esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti;
• o)  comunica all' amministrazione committente il proprio benestare per il subappaltatore, di cui all'articolo 54 della legge;
• p)  predispone gli atti contabili di propria competenza e verifica la regolarità formale e sostanziale degli atti contabili redatti dall' assistente di cantiere o da altri componenti l'ufficio di direzione dei lavori;
• q)  redige la relazione sulle riserve iscritte dall' appaltatore nei registri contabili entro i termini prescritti, e predispone e trasmette al responsabile di progetto la relazione riservata per l'accordo bonario;
• r)  trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori, l' avviso ai creditori di cui all'articolo 106. Nel caso in cui tale avviso non risultasse necessario, allega allo stato finale specifica dichiarazione;
• s)  ordina all' appaltatore di pagare, a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori, i crediti riconosciuti;
• t)  redige la relazione relativa alla contabilità finale dei lavori;
• u)  verifica l' esistenza delle condizioni di cui all'articolo 124;
• v)  assiste all' attività di collaudo;
• w)  rilascia il certificato di regolare esecuzione per i lavori che non necessitano di collaudo;
• x)  cura la costante verifica di validità del piano di manutenzione;
• y)  presenta al responsabile di progetto un rapporto mensile sull' andamento dei lavori;
• z)  se incaricato dall' amministrazione committente, svolge le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri e cura la costante verifica di validità del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri;
• aa)  esegue almeno una visita in cantiere ogni settimana. 5)

(4) Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori assolve le seguenti funzioni:

• a)  verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l' applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsto dalla vigente normativa e il corretto svolgimento delle relative procedure di lavoro;
• b)  verificare l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza, anche con riferimento alla formazione della sicurezza di tutte le maestranze occupate nel cantiere;
• c)  organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
• d)  verificare l' attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• e)  segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e proporre la sospensione dei lavori, l' allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio tecnica della sicurezza e all'ispettorato provinciale del lavoro;
• f)  sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.